建房批示过期书面报告怎写(房屋地基申请书过期怎么办)

1.房屋地基申请书过期怎么办

农村居民建房的“申请”,按照国土资源部对宅基地的管理相关规定,应该向村委会进行“申请”。

因此,“申请”的标题为“建房申请”下面的内容: ( )村民委员会:(顶格写) 另起一格写:写明申请的事由,如:我因房屋年久失修,现无法居住,已成危房。或者我已和父母分家,现没有房屋居住,(只要写明申请建房的原因即可)。

根据宅基地管理的相关规定,特向村委会申请,在(什么地方)属于我管理使用的荒坡(或耕地)内修建(多少)平方米的房屋,敬望村委会批准为谢。 落款:****村民小组(签上姓名);在此项目下写上申请日期。

2.房屋地基申请书过期怎么办

农村居民建房的“申请”,按照国土资源部对宅基地的管理相关规定,应该向村委会进行“申请”。

因此,“申请”的标题为“建房申请”下面的内容: ( )村民委员会:(顶格写) 另起一格写:写明申请的事由,如:我因房屋年久失修,现无法居住,已成危房。或者我已和父母分家,现没有房屋居住,(只要写明申请建房的原因即可)。

根据宅基地管理的相关规定,特向村委会申请,在(什么地方)属于我管理使用的荒坡(或耕地)内修建(多少)平方米的房屋,敬望村委会批准为谢。 落款:****村民小组(签上姓名);在此项目下写上申请日期。

3.急

私人建房报告和公家建房的申请书内容相差不大,这里给你发一个公家建房的申请书,你参考着写就行了. 建房申请书 **规划局: 我厂拟建职工食堂1000m2,已经**部(8*)*发*字*第***号文批示,同意在本年完成设计并要求在四季度施工,年前完成基础部分。

该项工程现已委托**市设计院设计。食堂位置在本厂厂内(附地形图二张),请审查,并请批示红线图。

**市****厂 (公章) 20**年*月*日 更多的申请书请自己去>之>( /DownDir.asp?ClassID=27)专栏寻找.。

4.工程延期报告怎样写

模板:

工程延期申请报告( 号)

承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号:

致总监理工程师 先生:

我合同段 工程,因 原因,造成工程延误,申请延长工期,特此报告,请予审查批复。

附件:

1、延期事件发生的时间、原因及凭证;(公司内部原因)

2、延期时间及进度计划。

承包人:

日期:

驻地监理工程师意见: 签 字: 日期:

范文:

南车物流扫码无线AP 弱电工程项目 工期延长申请报告

中国南车有限公司:

由我方施工的南车物流扫码无线AP 弱电工程项目,设计总AP数为117点,原计划工期为2015年5月 22 日至2015年6月30日;我方于2015年5月22日正式开始施工,截止2015年6月23日,累计完成AP点数89个,尚未完成28个AP。

自我公司项目部于5月22日进驻车间及厂房并组织施工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划:

1、转向架事业部入场停工因素的影响:(1)、我公司于2015年6月19日至6月23日相继4天和转向架事业部负责人进行进场沟通,在施工方无过失情况下因转向架负责人未就AP分布简图签字造成从6月19日期连续停工。(2)、停工的核心问题主要为两个部分。一是转向架事业部要求重新走光纤主干网络由办公室网络室至大铁房车间。二是要求扩大大铁房车间AP的覆盖范围和AP点数。

2、主干网络设备的影响:因施工过程中发现多处原主干网络交换机设备有损坏并由我方判断并和网络中心沟通后进行了更换,导致其部分AP网点施工进度受影响。目前,还有部分AP网络交换机接入点无WLAN(广域网)上传正和信息中心沟通解决。

3、设备材料的变更因素:原转向架事业部绝大部分网线套管为PVC管,在其负责人强烈要求下改为镀锌管,极大的增加了工时(其车间监控和一期AP物流扫码系统套管均为PVC管)。

鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑,我方也积极采取了相应措施,调整了原有施工方案能安装一处就立即安装一处,以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全,我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长10天,将该工程竣工时间顺延至2015年7月10日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。

致敬!

株洲鸿润达科贸有限公司项目部

2015年6月23日

扩展资料:

工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,其责任和处理方法不同。

(1)工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长,称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担,包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。

同时,由于工程延误所造成的工期延长,承包商还要向业主支付误期损失补偿费。由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。

(2)工程延期。由于承包商以外的原因造成施工期的延长,称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期,所延长的时间属于合同工期的一部分,即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。可能导致工期延期的原因有工程量增加,未按时间向承包商提供图样,恶劣的气候条件,业主的干扰和阻碍等。

判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断,工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。因此应按照有关的合同条件,正确地区分工程延误与工程延期,合理的确定工程延期的时间。

参考链接:百度百科——工程延期

建房批示过期书面报告怎写

转载请注明出处文悦网 » 建房批示过期书面报告怎写(房屋地基申请书过期怎么办)

资讯

一个16拼的书面要怎么拼(16格拼图怎么解)

阅读(23)

本文主要为您介绍一个16拼的书面要怎么拼,内容包括16这个单词怎么拼啊,16这个单词怎么拼啊,16格拼图怎么解。这是我以前回答类似问题的答案,不知道是否正确。这个游戏不管是3*3 4*4 还是n*m..就只有一个小技巧。顺序: 拼的时候先第一行,接

资讯

请了解书面语怎么表述(希望领导知道某件事用书面语怎么说)

阅读(76)

本文主要为您介绍请了解书面语怎么表述,内容包括对产品知识不懂怎么用书面语表达,希望领导知道某件事用书面语怎么说,了解书面语言和口头语言区别在哪。希望领导知道某件事用书面语可以说:“望领导知悉”、“望领导审阅”、“望领导阅知”、

资讯

书面交流材料序言(一本书的序言怎么写)

阅读(26)

本文主要为您介绍书面交流材料序言,内容包括材料汇编的前言怎么写,大学生创业汇报材料的前言怎么写,一本书的序言怎么写。序言是介绍评述一部著作或一篇文章的文字。序,也叫做“叙”,或称为“引”,是说明书籍著述或出版旨意、编次体例或作者情

资讯

投标保证金书面函范文(投标保证金申请书怎么写)

阅读(23)

本文主要为您介绍投标保证金书面函范文,内容包括投标保证金说明函怎么写,投标保证金申请书怎么写,工程投标书的投标函表和投标保证金怎么写。xxxxxxx公司:根据贵公司与我公司年月签订的《xxx工程》合同,合同,编号:xxxxxx,我公司已完成合同约定的

资讯

反腐败书面剖析材料(反腐倡廉警示教育心得体会,或相关的材料)

阅读(27)

本文主要为您介绍反腐败书面剖析材料,内容包括反腐倡廉警示教育心得体会,或相关的材料,需要一篇关于反腐败、贪污的文章,计生委党风廉政和反腐败工作自查总结怎么写。反腐倡廉心得体会 为配合市委"反腐倡廉"警示教育地开展,根据部署要求,我们**

资讯

懒豆书面说法(老猫)

阅读(25)

本文主要为您介绍懒豆书面说法,内容包括老猫懒豆作文,客家人叫笨箕书面叫什么,懒豆腐的由来。一双黑溜溜的眼睛,一张带有几颗虫牙的嘴巴,再加上一个漫不经心表情就成了它老猫懒豆。虽不知他是谁家的猫,可它那懒洋洋的模样,又爱吃豆子,“

资讯

对感控管理书面报告范文(关于情绪管理和控制写一篇800字文章)

阅读(28)

本文主要为您介绍对感控管理书面报告范文,内容包括关于情绪管理和控制写一篇800字文章,医院感染的预防与控制论文,'管理锦囊丨如何成为管理者‘一文读后感范文。正值青春期的大学生,生理发育已趋成熟,但心理成长正经历着急剧的变化,这将在

资讯

试验自查自纠书面报告怎么写(自查自纠报告怎么写)

阅读(55)

本文主要为您介绍试验自查自纠书面报告怎么写,内容包括自查自纠报告怎么写,药物临床试验数据自查核查报告怎么写,自查自纠报告怎么写。这个我写过:首先,检查上级或者领导要求的相关内容然后,写出检查后的结果,包括良好的地方以及不足的地方;最后

资讯

元旦期间纪律情况书面报告(求一份书面报告)

阅读(27)

本文主要为您介绍元旦期间纪律情况书面报告,内容包括求一份书面报告,社区作风纪律整顿自查汇报,如何抓好元旦春节期间加强纪律作风建设。尊敬的学校领导:您好,我是学生***。初一的那件事至今还让我记忆犹新,因为我无法忘记它,它就象警钟时时在

资讯

四说警示教育活动书面报告(警示教育活动心得体会怎么写)

阅读(21)

本文主要为您介绍四说警示教育活动书面报告,内容包括警示教育活动心得体会怎么写,组织观看警示教育片情况总结怎么写,通过“讲、重、作”专题警示教育活动的开展,自己方面存在不。我今天犯了一个原则性的错误,考试时竟然将纸条传给别人,这是

资讯

书面通知以哪个时间为通知时间(书面通知)

阅读(2)

本文主要为您介绍书面通知以哪个时间为通知时间,内容包括书面通知,法院应什么时间、以什么方式通知被告假如:民事案件该11月20日开,《劳动合同法》第四十条用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本。1 .口头通知。口头通知是面对面地把事

资讯

怎样书面表达自己对公司的感恩(表达对公司的感谢的话)

阅读(2)

本文主要为您介绍怎样书面表达自己对公司的感恩,内容包括表达对公司的感谢的话,表达对公司的感谢的话,感恩企业文章怎么写?。感谢**有限公司,感谢你们给我提供了这个平台,让我们能更好地展示自己!同时更要感谢我亲爱的同事,真心的谢谢您们一直

资讯

辍学学生本人书面说明(退学申请书范文)

阅读(1)

本文主要为您介绍辍学学生本人书面说明,内容包括学生退学情况说明怎么写,退学申请书范文自愿退学的申请书怎么写爱,退学申请书怎么写。请给我一个好评哦 谢谢啦 你们好!我系XX届XX系XX专业的学生XX。 曾经也憧憬过自己的大学生活:美好,惬意,做

资讯

离婚的书面奖(离婚补偿金一般是多少?)

阅读(2)

本文主要为您介绍离婚的书面奖,内容包括离婚补偿金一般是多少?,谁知道办协议离婚的书面格式怎么写,公司奖励的房子离婚怎么分割?。离婚补偿金并没有一个明确具体的数字,需要综合考虑来确定。离婚补偿制度是指,夫妻书面约定婚姻关系存续期间所

资讯

保险投诉书面说明(退保投诉怎么写情况说明?)

阅读(2)

本文主要为您介绍保险投诉书面说明,内容包括退保投诉怎么写情况说明?,投诉社保申请书怎么写,寿险投诉单怎么写?。退保投诉写法: 1.可以在退保投诉中将情况具体表明,说是由于销售人员误导或其他原因才购买的保险。 2.具体需要将退保的原因写清

资讯

不动产证书面申请怎么写(怎么写房产证申请书?)

阅读(2)

本文主要为您介绍不动产证书面申请怎么写,内容包括怎么写房产证申请书?,不动产权证申请书怎么写?,如何写办理房产证的申请书?。办房产证申请书:关于办理房产证的申请报告关于办理房产证的申请报告东兰县建设局:我五户(牙金满、牙丽芳、韦捷、